4.索赔停工或窝工期间发生的费用包括机械费、人工费、材料周转费、管理费等,工期索赔的成立应同时满足以下三个前提条件:1,法律分析:延迟重新施工工期Mayrequest索赔,2.因发包人原因造成的工期的延误将导致承包人停工、怠工索赔,法律分析:工期delay索赔:1,工期索赔1的计算方法。
法律分析:延迟重新施工工期May request索赔。工期 索赔 1的计算方法。根据定额索赔成本计算合同或索赔内容计算定价的项目在寻找文件时商定。2、按工程量清单计价项目索赔费用计算和计价，按参考项目停止价计价。3.如果不按照约定支付工程款，发包人要支付一定数额的工程款事故赔偿金，并按照银行同期同类利息支付拖欠的工程款利息。4.索赔停工或窝工期间发生的费用包括机械费、人工费、材料周转费、管理费等。法律依据:《中华人民共和国民法》第803条，发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金和技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。
法律分析:工期delay索赔:1。如果工期延误是由承包人造成的，承包人应支付工期延误违约金。2.因发包人原因造成的工期的延误将导致承包人停工、怠工索赔。法律依据:《中华人民共和国民法典》第577条。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
3、 工期 索赔成立的条件有哪些工期索赔的成立应同时满足以下三个前提条件:1。与合同相比，该事件已造成承包商在工程造价上的额外支出，或直接工期损失；2.费用增加或工期损失的原因不属于合同约定的承包人的行为责任或风险责任；3.承包商应按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告，《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第二十条，应当根据受害人的误工费和收入确定。误工费根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定，如果受害人受伤致残，误工费可以计算到致残日期的前一天。受害人有固定收入的，误工费按照实际减少的收入计算，被害人无固定收入的，按照最近三年的平均收入计算；如果受害人不能提供证据证明自己最近三年的平均收入，可以参考上一年度上诉法院所在地同行业或者类似行业的职工平均工资。
