在作出对主城内的违法行为罚款十五万元以上、主城外的罚款五万元以上的处罚决定前，应告知当事人有要求举行听证的权利。
（四）执行。作出处罚决定的城市规划行政主管部门会同有关部门督促当事人在限期内履行处罚决定。
第七十八条 当事人对城市规划行政主管部门的具体行政行为不服的，可以依法申请行政复议或者提起行政诉讼。
当事人逾期不申请复议，也不提起诉讼，又不履行行政处罚决定或行政强制决定的，由作出处罚决定或行政强制决定的机关申请人民法院强制执行。
当事人逾期不履行拆除违法建筑决定的，也可由县以上人民政府责成公安、城管等有关部门配合城市规划行政主管部门强行拆除。
第九章 附则
第七十九条 建设单位或个人在领取建设用地规划许可证或者建设工程规划许可证时，应向城市规划行政主管部门缴纳城市规划管理费。具体标准由市人民政府规定。
重庆市城市规划管理技术规定和其他实施办法，由市人民政府另行制定。
第八十条 本条例具体应用中的问题，由重庆市规划行政主管部门负责解释。
第八十一条 本条例自１９９８年９月１日起施行。
5. 重庆市公共公共资源交易中心招标公告
1、湖南省
2020年5月28日，湖南省住建厅发布《关于在房屋建筑和市政基础设施工程中推行施工过程结算的实施意见(征求意见稿)》，在省内房建、市政项目中全面推行施工过程结算。
1
合同中对施工过程结算办理的各项时限未有约定的，其期限均为28天。
2
施工过程结算文件经发承包双方签字认可后，作为竣工结算文件的组成部分，由发包方报建设主管部门备案。未完成竣工结算备案的项目，有关部门不予办理产权登记。
3
发包人要按约定的比例支付过程结算款，支付比例没有约定的，可通过签订补充协议将支付比例确定为80%至90%之间。
2、浙江省
2020年5月20日，浙江省住建厅发布《关于在房屋建筑和市政基础设施工程中推行施工过程结算的实施意见》：自6月20日起，在全省房建和市政项目中全面推行施工过程结算。
1
适用于省内能够实行分段即时结算的新开工房建和市政项目。以政府投资项目，且合同工期在18个月及以上的新开工工程为推广示范重点。
2
施工过程结算中涉及人工、材料补差的，除合同另有约定外，可参照本省现行指导性计价依据执行，补差时间与节点周期相一致。合同履行期间，涉及合同价款调整的，应签订补充协议，并在当期过程结算中同步办理价款结算；涉及工程量清单中出现漏项、增减以及计算偏差，按合同约定计算，并在过程结算中支付。
3
施工单位要根据结算周期编制相应的结算报告，并递交建设单位。对答复期限没有约定或约定不明确的，按28个工作日确定。
4
因建设单位原因无法按期竣工验收的，在施工单位提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期。
3、四川省
2020年1月22日，四川发文，全省房屋建筑和市政基础设施工程施工合同工期两年以上的新开工项目要积极推行施工过程结算。从2020年3月1日起执行，有效期5年。
1
发包人不得以未完成审计作为延期工程过程结算的理由，拖延办理结算和支付工程款。
2
施工过程结算节点，按工程主要结构、分部工程或施工周期进行划分。
3
人工费用拨付周期应在招标文件和施工合同中进行单独约定。
4
施工合同中明确约定施工过程结算节点、施工过程分段结算详细范围、计量计价方法、计量计价争议处理、风险范围、验收要求，以及价款支付程序、时间、比例、逾期支付处理等内容。
4、广东省
2019年6月13日，广东省住建厅印发通知，推进全省房屋建筑和市政基础设施工程施工过程结算。
1
对实行施工过程结算的项目，在行政审批、日常检查、专项检查时，可简化程序、降低抽查频次。
2
已开工工程，可由发承包双方协商签订补充协议。经发承包双方确认的施工过程结算文件是竣工结算文件组成之一。
3
因发包人原因逾期未完成审核的，可按合同约定视同发包人认可承包人报送的施工过程结算报告。
4
发包人超过约定时限不支付工程施工过程结算或竣工结算款项，又不达成延期付款协议的，可以抵押偿付方式将该工程折价，还可申请人民法院将该工程依法拍卖。
5、北京市
2019年1月17日，北京市住建委发布《落实房屋建筑和市政基础设施工程建设单位工程款结算和支付相关要求的通知》，其中明确指出：
1
严禁拖欠工程款。对经人民法院认定拖欠工程款的建设单位，应当列入建筑市场“黑名单”，对其新建项目，不予批准开工。属于政府投资工程的，不得要求施工单位以带资承包方式进行建设。
2
全面落实施工过程结算，按照施工合同约定计量周期或工程进度结算并支付工程款。
6、重庆市
2018年12月20日，重庆市住建委发布《关于在建筑领域推行施工过程结算的通知》，要求：新开工、建设工期两年以上工程，推行施工过程结算。
1
在招投标文件、施工合同中，明确约定施工过程结算周期、计价方法，以及价款支付时间、程序、方法和支付上限。
2
施工过程结算资料：包括（但不限于）施工合同、补充协议、招投标文件、施工图纸、施工方案以及经确认的工程变更、现场签证、工程索赔。
3
实施过程结算的项目，在办理农民工工资保证金（银行保函）、预售资金时，给予政策支持。
7、山西省
2019年3月22日，《山西省住房和城乡建设厅、山西省发展和改革委员会、山西省财政厅关于在房屋建筑和市政基础设施工程中推行施工过程结算的通知（第57号）》（以下简称《通知》）发布，从5月1日起，在房建和市政工程中推行施工过程结算。
1
施工合同工期一年（含一年）以上的房建和市政工程及其附属设施和与其配套的线路、管道、设备安装工程，应当实施施工过程结算。
2
发包人逾期支付进度款和竣工结算款的，除承担违约责任外，还应按合同约定的利率支付利息；没有约定的，应按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付利息。
3
发包人未按规定完成施工过程结算的，不应组织竣工验收，不得投入使用；对长期拖延工程结算和拖欠工程款的发包人，有关部门不得批准新项目开工。
4
发包、承包、招标代理、监理、造价咨询（包括财政评审）等单位，因违规行为影响施工过程结算难以实施的，有关职能部门要依法依规严肃处理，处理结果通过山西信用信息共享平台予以公布。
6. 重庆公共资源交易服务中心
1、社保应用初始密码为“123456”，可以拔打“12333”更改初始密码并牢记。修改密码的方法是：拔打“12333”并接通后按“2”键：社保卡业务－按“2”键：社保卡修改密码－输入社保卡卡号（除字母外），以“#”键结束－密码（初始密码为“123456”），以“#”键结束－输入身份证号码，以“#”键结束－输入六位新密码，以“#”键结束－再次输入新密码，以“#”键结束。 2、社保信息查询初始密码为个人社保卡卡号后六位，可登录“重庆市劳动保障公众信息网”修改密码。请在首页点击“社保信息查询”－“重新设置查询密码”－输入身份证、姓名、个人编号后六位（请找用人单位提供）。 3、银行密码请在社保卡所属银行网点设置。
7. 重庆市公共资源交易交易中心
凡年满18周岁，在主城区工作的本市无住房或家庭人均住房建筑面积低于13平方米的住房困难家庭，大中专院校及职校毕业后就业人员及进城务工、外地来主城区工作的无住房人员，均可申请公共租赁住房。
8. 重庆市公共资源交易中心官网
政府采购中心的主管部门是财政口。公共资源交易中心是近年开始新流行的一个机构，主管部门有的是省（市）政府部门，有的挂在行政服务中心（也有称政务服务中心）。
“公共资源”包含了政府采购、工程建设、土地挂(牌)拍、产权拍卖，有些也包括药品采购。
“交易”的意思，主要是因为有买（采购）有卖（拍卖）。公共资源交易中心建设，响应了国家大部委改制的目标，有发展趋势。不管是公共资源或政府采购，其宗旨都是为了公开、公平、公正、诚信。
“招投标”建设，是其核心内容。
9. 重庆市公共公共资源交易中心官网
公交线路：轨道交通2号线，全程约11.7公里
1、从大坪步行约560米,到达大坪站
2、乘坐轨道交通2号线,经过9站, 到达新山村站
3、步行约520米,到达大渡口公共资源交易中心
