天津市商品房买卖合同，天津市商品房买卖合同从哪里打印

来源：整理时间：2023-01-12 14:59:12 编辑：天津生活手机版

本文目录一览

1，天津市商品房买卖合同从哪里打印
2，商品房买卖的合同都有什么内容
3，天津市限价房买卖合同已启用
4，商品房买卖合同有哪些条款
5，天津怎样签订购房合同
6，商品房签的定房合同
7，房屋买卖合同范本

1，天津市商品房买卖合同从哪里打印

合同可以在任何地方打印，只要可以上网，有合法的售房账号和密码，就可进入房管局的签约网站，打印并签署合同。当然，每个售楼部都有自己的签约账号，而每个客户的合同也会在售楼部签署和打印的。

商品房买卖合同是不允许业主来打印的，必须是由开发商跟产权测绘部门测绘处最终的面积后，然后由开发商到房产处进行联机后，由开发公司来打印合同文本，如果你非要看商品房买卖合同，可以上当地的房产网查找相关合同，一般都在透明售房当中就有正式的合同范本！

天津市商品房买卖合同从哪里打印

2，商品房买卖的合同都有什么内容

商品房销售时，房地产开发企业和买受人应当订立书面商品房买卖合同。商品房买卖合同应当明确以下主要内容：（一）当事人名称或者姓名和住所；（二）商品房基本状况；（三）商品房的销售方式；（四）商品房价款的确定方式及总价款、付款方式、付款时间；（五）交付使用条件及日期；（六）装饰、设备标准承诺；（七）供水、供电、供热、燃气、通讯、道路、绿化等配套基础设施和公共设施的交付承诺和有关权益、责任；（八）公共配套建筑的产权归属；（九）面积差异的处理方式；（十）办理产权登记有关事宜；（十一）解决争议的方法；（十二）违约责任；（十三）双方约定的其他事项。

商品房买卖的合同都有什么内容

3，天津市限价房买卖合同已启用

记者从市国土房管局获悉，为维护限价商品住房交易双方合法权益，根据《天津市限价商品住房管理暂行办法》的有关规定，本市制定了《天津市限价商品住房买卖合同》（示范文本），已于12月20日开始启用。据了解，该合同适用于本市行政区域内限价房买卖。合同内容除包括房屋情况、房屋价款、交付日期、付款形式及付款时间、违约责任、房屋质量及保修责任、配套设施、设计变更、物业管理等条款外，还在买受人情况中增加了购买资格证明编号项，以便核实购房人的购房资格。同时，合同还针对限价房上市交易作出特殊约定，即房屋购买后又上市交易的，应当按照《天津市限价商品住房管理暂行办法》及相关规定执行。此外，合同中还规定，限价房买卖合同自订立之日起30日内，当事人应到合同登记备案机关办理登记备案。合同发生重大变更、解除及合同文本遗失的，应及时到原备案机关办理相关手续。

天津市限价房买卖合同已启用

4，商品房买卖合同有哪些条款

商品房买卖合同有哪些条款？商品房买卖合同，是指商品房买卖人与受让人之间订立的转让房地产的协议。按照《城市房地产管理法》和《商品房销售管理办法》的规定，商品房买卖必须签订书面合同。商品房买卖合同是明确双方当事人权利义务的主要依据。一般而言，商品房买卖合同应当具备以下内容：（1）当事人名称或者姓名和住所；（2）商品房基本状况；（3）商品房的销售方式；（4）商品房价款的确定方式及总价款、付款方式、付款时间；（5）交付使用条件及日期；（6）装饰、设备标准承诺；（7）供水、供电、供热、燃气、通讯、道路、绿化等配套基础设施和公共设施的交付承诺和有关权益、责任；（8）公共配套建筑的产权归属；（9）面积差异的处理方式；（10）办理产权登记有关事宜；（11）解决争议的方法；（12）违约责任；（13）双方约定的其他事项。商品房的认购、订购、预订等协议具备上述主要内容，并且出卖人已经按照约定收受购房款的，该协议应当认定为商品房买卖合同。

5，天津怎样签订购房合同

1、看五证是否齐全五证是指《国有土地使用证》、《建设工程规划许可证》、《建设用地规划许可证》、《建设工程开工许可证》、《商品房预售许可证》（或《商品房销售许可证》） 2、合同条款（1）关于房屋面积方面的条款。（2）关于价格、收费、付款额同的条款。（3）关于房屋质量的条款。（4）关于售后物业管理的条款。这是购房人在签合同时容易忽略的内容，要注意防止物业管理公司变更物业费。 5）关于履行合同的期限和方法的条款。应写明房屋交付的日期，房屋价金的交付日期、金额和方法。例如交付房价款，是一次付清，还是分期付清。（6）关于产权登记的条款。由双方依规定的日期会同办理，或委托代理人办理。在办理产权过户手续时，卖方应出具申请房屋产权移转给买受人的书面报告，以及缴纳的税单（7）关于税费负担的条款。房屋买卖中应缴纳的一切捐税、费用，应按法律规定，各自承担，并明确载入合同。（8）关于违约责任的条款。这方面内容不细说了,大家都知道怎么写。感兴趣的我们下来进行交流。（9）关于不可抗拒力。签订合同时，注意“不可抗力”在合同中是如何界定的。 3、补充协议很重要《商品房买卖合同》补充协议内容一般包括付款方式、房屋平面图、公共面积与公用房屋分摊面积说明、装修标准、迟延交房特殊原因的说明、公建配套设施以及花园绿地的权属、物业管理等。建议购房者在签约时一定不要局限于格式条款的内容，对有损于自己利益的条款要与卖方协商重新拟订，对遗漏的事项要加以补充。希望对您有所帮助，谢谢采纳。

在签订购房合同之前，非常重要的一点，在你定下这个房子，并且交了一定数额的定金之后，开发商会跟你签订一个定房书之类的东西，这时你要要求开发商给你提供一个商品房买卖合同和补充协议的范本，拿到之后，有比较充分的时间对相关的条款进行研究，确定与发展商在签合同过程中的一些重点方面，做好签定合同的一些准备工作。第二，在签定合同之前，要再次审定房地产项目的相关证件，象项目的土地使用证、销售许可证之类的，签定合同时，要再次对这些证件进行审核，这些证件主要包括土地使用权证、建设规划许可证、建设用地许可证、建设开工许可证，最重要的一个就是北京市商品房的销售或者预售许可证，按照北京市的相关规定，销售许可证的证件原件应该在售楼现场悬挂，可以在售楼现场看到证件的原件，如果你看到这个项目是现房，开发商跟你说这个房子不需要办理销售许可证，应该要求开发商给你出示其他的一些证件。销售许可证如果你看到原件，还可以通过上网查询销售许可证的号，是不是跟审批的范围相一致。再有就是土地证是否抵押了，土地使用证有一个备注页，如果开发商向银行进行了开发贷款，在土地使用权证上会有注明。还有开发商的营业执照，经营范围里是不是有房地产开发商的土地经营许可，如果是销售代理公司进行销售的，要对他的资格进行审核，比如说执照以及跟开发商之间的授权书等。第三，要携带相关的一些证件，如果是北京人，需要携带身份证，如果是购买经济适用房，还有户口本，如果是外地的话，需要有身份证和暂住证，如果是公司购房，需要有营业照的复印件等等。第四，在签订购买合同之前的一些手续，如果买售人，也就是房主，不能亲自到售楼现场签定合同的，需要事前签订授权书，并且经过公正。如果是16岁以下人购房的，比如说由家长买房，写孩子的名字的，如果是未成年人的监护人，必须在未签约前，必须到公证处进行公证。下面针对购买合同的重点条款，把签定合同过程中的每一条需要注意的问题，向你做事一个介绍。购买合同的第一条，项目建设依据，在审核这一条条款内容时，需要注意在合同中填写相关的内容，与开发商提供的相关证件是否一致，比如说编号和经营范围。第二条，是商品房的销售依据，您需要做的跟第一条基本相同，需要核对销售许可证的号码，批准的机构，以及销售的方式，与开发商在售楼处悬挂的售楼许可证是否一致。在某些情况下，在开发商签合同之前，看不到销售许可证，比如说销售许可证去换新的，或者放在其他的地方，按照规定，这是不允许的，必须在售楼现场，遇到这样的情况，可以上网查询，有一个北京房地产的网站，在里面专门有一个查询销售许可证的功能，您在上面如果输进看到销售许可证的复印件或者号码，会告诉你房管局对这个证件的许可、销售的范围以及销售的方式等等。第三，就是买售人所购房屋的基本情况，合同的第三条是买售人的基本情况，对商品房的基本坐落，房屋的用途、结构、层高、层数、面积做出了明确的约定，购房人应该仔细的核对相关内容，特别重视有关于建筑面积的内容，一般来说，现在如果我们购买的是期房，现在的面积只是一个合同约定，也就是说只是开发商和房地产管理机构通过对图纸做一个预测绘得出的一个面积。在建筑面积包括两个部分，也就是说我们在合同中签的建筑面积包括两个部分，一个是套内的建筑面积，一个是分摊的公用面积，套内的建筑面积相当于地毯面积加上套内的墙体面积以及阳台的面积，分摊公用面积的范围，按照北京市现行的共谈面积的规定，比如说这个楼的大堂、电梯、楼梯间、电梯井、垃圾井、消防控制室、消防通道、变电室、空调机房、热水、锅炉房、电梯工休息室，以及其他功能上为该建筑服务的建筑用房。分摊的第二部分，包括套内与公用建筑面积之间，分隔墙以及外墙，外立面墙体投影的一半，不应该进入的包括仓库、机动车车库、非机动车车库，作为人房的地下室，以及可以单独使用的空间。还有售房单位自管自用的房屋，比如说开发商在大堂里做的销售中心等。第三，为多栋房屋服务的管理用房，通俗来说，就是与这栋楼不相连的部分，比如说小区的物业管理用房等。在商品房买卖附件里应该有一个明确的说明，在主合同的第三条里，只是说分摊了多少，分摊的面积的数额，但是在合同的附件二，应该有一个房屋面积分摊的说明表，分摊了哪一部分，是经过哪一个地方批准的。

6，商品房签的定房合同

可以无息退回房款，但是，定金无法退还！本案只适用于定金法则，出售方只可以享有定金合同中描述的定金金额；其他款项均不受定金法则约束，出售方无权扣除；就算备案诉讼进入司法程序，法院也只会支持定金合同的有效率；希望对你有所帮助！

怎样签商品房买卖合同　　购房小常识【文本大小：大中小】　　合同是保障当事人合法权益的重要依据。目前，本市商品房买卖所使用的是统一的格式化合同——《天津市商品房买卖合同》，签好合同对日后减少交易纠纷有重要作用。　　一、填写说明　　共4个条款，主要起提示性作用，包括：　　1、合同签订。签订前，当事人应仔细阅读合同各项条款，然后与对方就商品房建筑面积、价款、交付日期、付款方式、违约责任、面积差异处理、产权登记、争议处理等内容进行认真协商，约定时，购房者应注意保护自己利益，防止未经周密思考，马马虎虎仓促签约，使自己合法权益受到损害；　　2、合同填写。可用钢笔、毛笔、签字笔填写，空白部分应用“/”划掉；　　3、合同备案。合同应自订立之日起30日内办理合同登记备案；　　4、合同不得翻印。　　二、合同主体　　出卖人填写名称、法定代表人、注册地址、联系电话、邮政编码、营业执照号码、开户行、帐号；委托房地产经纪机构售房的，还应填写经纪机构的相关情况及资格证书编号。　　买受人填写名称或姓名、地址、邮政编码、联系电话，当事人为个人的，填写国籍、身份证号/护照号，当事人是单位的，填写法定代表人、营业执照号码；委托他人购房的，还应填写委托代理人相关情况。　　三、合同内容　　第一条商品房情况　　首先，填写商品房销售许可证号，应注意，该证号必须填写准确。　　然后，填写房屋情况，包括商品房坐落、设计用途、建筑结构、建筑层数、建筑面积（包括套内建筑面积和公共部位分摊建筑面积）等内容。　　最后，填写土地来源情况，是划拨方式还是出让方式，以出让方式取得土地使用权的，还应填写土地出让年限和起止日期。　　另外，合同附件一“商品房屋平面图”，应附商品房方位图和分门分层平面图（1：100或1：200），方位图标出商品房具体朝向，分门分层平面图标明商品房的房型、布局等，并在图上圈红销售的商品房，加盖出卖人骑缝章。　　合同附件二“商品房抵押、租赁等情况”，主要为杜绝商品房重复抵押的现象，并适应商品房“以租代售”等新的销售形式。抵押情况应填写：商品房是正在抵押，还是尚未抵押，正在抵押的应注明抵押权人、抵押期限等情况；租赁情况应注明：商品房是正在租赁（以租代售），还是尚未租赁，正在租赁的还应注明承租人、租赁期限等情况。　　第二条商品房价款　　本条款为商品房单价和价款，单价每平方米的价格，价款是扣除优惠部分的实际成交价格，币种可以是人民币或双方约定的外币。　　第三条商品房交付日期　　填写商品房交付日期，遇不可抗力、不能履行合同的，双方可采取变更合同、解除合同或另行约定。　　第四条乙方付款形式及时间　　买受人付款可采取：一次性付款、分期付款或其他方式，并由双方约定付款时间。　　第五条甲方逾期交付商品房的处理　　出卖人逾期交付商品房的违约责任，分为两种：　　第一种，逾期交付商品房的期限在双方约定期限内的，应支付已付款利息，合同继续履行。　　第二种，逾期期限超过约定期限的，可选择：（1）合同继续履行，出卖人应支付已付款利息、违约金；（2）解除合同，出卖人应退还已付款，支付已付款利息、违约金；（3）双方另行约定。　　第六条乙方逾期付款的处理　　买受人逾期付款的违约责任，也分为两种：　　第一种，逾期期限在双方的约定期限内的，应当支付逾期付款及其利息，合同继续履行。　　第二种，逾期期限超过约定期限的，可选择:(1)合同继续履行，买受人应当支付逾期付款、逾期付款利息、违约金；（2）解除合同的，买受人应当支付违约金；（3）双方另地约定。　　第七条商品房建筑面积与销售建筑面积差异的处理　　商品房建筑面积以房屋所有权主证记载面积为法定依据。　　商品房建筑面积与销售建筑面积差异小于正负3%的，每平方米价格保持不变，按照面积差异退少补，合同继续履行；面积差异大于正负3%的，由双方另行约定。　　第八条商品房质量及保修责任　　出卖人交付的商品房的质量和设备应符合国家有关规定和承诺，在买受人正常情况下出卖人应按照《商品住宅质量保证书》的规定履行保修责任。　　出卖人另有承诺的，填写合同附件三。　　第九条基础配套设施运行的约定　　双方约定配套设施运行期限，包括上水、下水、供电、燃气、暖气等，以及违约的处理方式。　　第十条设计变更的约定　　本条款规定，双方订立合同后，出卖人不能擅自变更商品房房屋设计和环境布局，确需变更的，应在约定期限内与对方协商。买受人同意的，双方订立补充合同；买受人不同意变更或出卖人擅自变更的，出卖方承担违约责任。　　商品房房屋设计和环境布局应填写合同附件四。　　第十一条商品房交接　　规定商品房交付时，出卖人应提供《商品住宅质量保证书》、《商品住宅使用说明书》，交接房屋钥匙。　　第十二条商品房产权登记　　房屋竣工验收后，出卖人应在30日内办理房屋初始登记，初始登记完毕后，应在180天内协助买受人办结房屋所有权转移登记。　　出卖人未按时办理房屋初始登记、未在180日内协助对方办结转移登记的，应承担违约责任。买受人可选择继续履行合同、解除合同或其他处理方式。　　第十三条物业管理　　规定双方应对物业服务内容、收费标准等签订物业管理合同。　　第十四条产权纠纷和债权债务纠纷的约定　　本条款为出卖人对商品房权利担保责任，出卖人保证交付的商品房无产权纠纷和债权债务纠纷，否则，承担全部责任。　　第十五条争议处理　　合同履行中发生争议的，双方协商解决；解决不成的，可选择申请仲裁或提起诉讼。　　第十六条合同附件　　对合同中未约定或约定不明确的地方，双方填写合同附件五，另行订立补充合同。5个附件为本合同的不可分割部分，具有同等效力。　　第十七条合同份数　　合同一式五份，具有同等效力。　　第十八条合同生效　　合同自双方签字或盖章之日起生效，另有约定的从其约定。　　（今晚地产报道）

7，房屋买卖合同范本

本购房合同文本为示范文本，也可作为签约使用文本。签约之前，买受人应当仔细阅读本合同内容，对合同条款及专业用词理解不一致的，可向当地房地产开发主管部门咨询。出卖人（以下简称甲方）：______________________________　　法定代表人：________________＿联系电话：______________　　注册地址：__________________邮政编码：______________　　营业执照号码：__________________________________　　开户行：__________________帐号：________________　　委托代理人（房地产经纪机构）：_________________________　　法定代表人：________________＿联系电话：______________　　注册地址：__________________邮政编码：______________　　营业执照号码：__________________________________　　房地产经纪机构资格证书编号：____________________________　　开户行：__________________帐号：________________＿　　买受人（以下简称乙方）：______________________________　　国籍/法定代表人：__________身份证（护照）/营业执照号码：________　　地址：____________________邮政编码：______________　　联系电话：____________________________________　　委托代理人：____________________________________　　国籍/法定代表人：__________身份证（护照）/营业执照号码：________　　地址：____________________邮政编码：______________　　联系电话：____________________________________　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及有关法律、法规的规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用、守法的原则，经协商一致，达成如下条款：　　第一条商品房情况　　该商品房销售许可证号：____________________＿商品房座落：______＿区、县________________路、道、街__________________________。设计用途____＿，建筑结构____＿，建筑层数为____＿层。建筑面积____＿平方米，其中：套内建筑面积____＿平方米，公共部分分摊建筑面积________＿平方米。　　商品房平面图见附件一，商品房抵押、租赁等情况见附件二。　　商品房土地来源为：________。以出让方式取得土地使用权的，土地使用年限为______＿年，自____年____月____日至______年______月______日止。　　第二条商品房价款　　商品房销售按建筑面积计算，每平方米价格为__________＿元（币种：__＿），价款为______＿元，计____＿（大写）。第三条商品房交付日期　　商品房竣工，经验收合格后，方可交付；未经验收或验收不合格的，不得交付。　　甲方于____＿年____月____日前，将商品房交付乙方。如遇不可抗力，不能履行合同，双方同意按下列第____种方式处理：　　1、变更合同　　2、解除合同　　3、 ____________________________＿。　　第四条乙方付款形式及付款时间　　乙方按下列第种形式付款：　　1、一次性付款。　　__________________________________________________________________________　　2、分期付款。　　__________________________________________________________________________　　3、其他方式。 __________________________________________________________________________五条甲方逾期交付商品房的处理　　除遇不可抗力外，甲方如未按本合同第三条约定日期交付商品房，逾期在____＿日内的，乙方有权向甲方追究已付款利息，利息自合同约定甲方应交付商品房之日次日起至实际交付商品房之日止，按银行同期贷款利率计算。　　推荐合同范本　　·北京购房合同 ·南京购房合同 ·西安市购房合同　　·苏州市购房合同 ·武汉购房合同 ·重庆市购房合同　　如超过上述约定期限的，乙方有权按照下述的第______＿种约定，追究甲方违约责任：　　1、合同继续履行。甲方应支付乙方已付款利息，利息自合同约定甲方应交付商品房之日次日起至实际交付商品房之日止，按银行同期贷款利率计算。此外，甲方还应每日按商品房价款的万分之____＿向乙方支付违约金。　　2、解除合同。甲方应退还乙方已付款、支付已付款利息，利息自合同约定甲方应交付商品房之日次日起至甲方退还乙方已付款之日止，按银行同期贷款利率计算。此外，甲方还应每日按商品房价款的万分之____＿向乙方支付违约金。乙方的实际损失超过甲方支付的违约金时，甲方还应承担赔偿责任。　　3、____________________________________________________________＿。第六条乙方逾期付款的处理　　乙方如未按本合同第四条约定日期付款，逾期在______＿日内的，甲方有权追究乙方逾期付款及其利息，利息自合同约定乙方应付款之日次日起至实际付款之日止，按银行同期贷款利率计算。　　如超过上述约定期限的，甲方有权按照下述的第______＿种约定，追究乙方违约责任：　　1、合同继续履行。乙方应支付逾期付款及其利息，利息自合同约定乙方应付款之日次日起至实际付款之日止，按银行同期贷款利率计算。此外，乙方还应每日按商品房价款的万分之____＿向甲方支付违约金。　　2、解除合同。乙方应按商品房价款的万分之____＿向甲方支付违约金。　　第七条商品房建筑面积与销售建筑面积差异的处理　　商品房建筑面积以房屋所有权证记载面积为法定依据。商品房建筑面积与甲方销售面积差异不超过±3%（包括±3%）的，每平方米价格保持不变，商品房价款按商品房建筑面积与销售面积的差异多退少补。　　面积差异超过±3%的，双方约定如下：　　第八条商品房质量及保修责任　　甲方交付的商品房的质量和设备等应符合国家有关规定和甲方的承诺（见附件三），未达到国家规定标准和承诺的，甲方应承担责任。　　在乙方正常情况下，甲方应按照《**市商品房住宅质量保证书》的规定履行保修责任。因乙方擅自拆改造成损坏的，甲方不承担责任。　　第九条商品房配套设施运行的约定　　下列配套设施运行日期约定如下：　　1、上水__________________________＿。　　2、下水__________________________＿。　　3、供电__________________________＿。　　4、燃气（气源种类）____________________＿。　　5、暖气__________________________＿。　　6、 ____________________________＿。上述配套设施未按约定日期运行的，甲方应在日内采取扑救措施，并赔偿乙方损失；超过上述约定期限的，甲方应赔偿损失，并且每项还应按商品房价款的______ %向乙方支付违约金。　　第十条商品房设计变更的约定　　甲方未征得乙方同意，不得擅自变更商品房的房屋设计和环境布局（见附件四）。确需变更的，甲方应自设计变更方案确定之日起____＿日内与乙方协商。　　乙方同意变更的，双方订立补充合同。乙方不同意变更，或甲方擅自变更的，乙方有权解除合同。解除合同的，甲方应退还乙方已付款、支付已付款的利息，利息自乙方付款之外，甲方还应按商品房价款的______ %向乙方支付违约金。 >　　第十一条商品房交接　　商品房交付时，甲方应书面通知乙方办理商品房交接手续，提供《天津市商品住宅质量保证书》和《天津市商品住宅使用说明书》，交接房屋钥匙。第十二条商品房产权登记　　商品房竣工验收合格后，甲方须在30日内办理房屋所有权初始登记。初始登记完毕后，甲方应协助乙方办理房屋所有权转移登记。　　甲方未按时办理房屋所有权初始登记或未协助乙方办理房屋所有权转移登记，给乙方造成损失的，甲方应承担责任。　　第十三条物业管理　　关于物业管理的服务内容和收费标准等，按有关规定由乙方与物业管理企业订立物业管理合同。　　第十四条产权纠纷和债权债务纠纷的约定　　甲方保证在交付商品房时，无产权纠纷和债权债务纠纷。如存在产权纠纷和债权债务纠纷，由甲方承担全部责任。　　第十五条争议处理　　本合同发生争议，甲乙双方应协商解决。协商不成时，按下列第____种方式处理：　　1、向____________＿仲裁委员会申请仲裁；　　2、向人民法院提起诉讼。　　第十六条合同附件　　本合同未尽事宜，甲乙双方另行订立补充合同（见附件五）。　　附件一至附件五均为本合同不可分割的部分，具有同等效力。　　第十七条合同份数　　本合同连同附件共______，一式五份，甲、乙双方各执一份，备案机关存留一份，其他二份备用，具有同等效力。　　第十八条合同生效　　本合同自甲乙双方签字或盖章之日起生效。当事人另有约定的，按照其约定。　　甲方：乙方：年月日　　年月日　　委托代理人：　　委托代理人：　　年月日年月日

房屋买卖合同范本仅供参考；出卖人（以下简称甲方）：姓名：买受人（以下简称乙方）：姓名：＿＿根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，为明确甲、乙双方的权利义务关系，经双方协商一致，签订本合同。第一条甲方自愿将其房屋出售给乙方，乙方也已充分了解该房屋具体状况，并自愿购买该房屋。现该房屋具体状况如下：　　(一) 座落于＿＿＿，建筑面积＿＿＿平方米；　　(二) 房屋的所有权证号为＿＿＿，国有土地使用权证号为＿＿＿；　　该房屋占用范围内的土地使用权随该房屋一并转让。第二条上述房产的交易价格为：单价：人民币＿＿＿元/平方米，总价：人民币＿＿＿元整(大写：＿＿＿佰＿＿＿拾＿＿＿万＿＿＿仟＿＿＿佰＿＿＿拾＿＿＿元整)。　　第三条乙方在＿＿＿前应向甲方给付定金人民币＿＿＿元整(大写：＿＿＿佰＿＿＿拾＿＿＿万＿＿＿仟＿＿＿佰＿＿＿拾＿＿＿元整)。　　上述定金在乙方＿＿＿付款时充抵房款。　　第四条付款时间及方式乙方应于本合同生效之日起＿＿＿日内将该房屋全部价款付给甲方。具体付款方式为：　　第五条甲方承诺在本合同生效之日起＿＿＿日将房屋交付给乙方，并在交付房屋前腾空该房屋。　　甲方应在＿＿＿前将其落户于该房屋的户籍关系迁出。　　第六条甲方承诺并保证，依法享有本合同所售房屋共有权的权利人均已书面同意将该房屋出售给乙方。　　第七条甲、乙双方同意，在本合同生效之日起＿＿＿日内，共同向房屋权属登记机关申请办理房屋所有权变更登记手续，依法取得房屋登记在乙方名下的《房屋所有权证》；并在乙方领取《房屋所有权证》后，按有关规定向土地管理部门申请办理该房屋土地使用权变更登记手续。　　该房屋土地使用权的变更手续按下列约定办理：　　□该房屋土地使用权为出让取得，其土地使用权证所载权利和相关出让合同的权利、义务一并转让给乙方。　　□该房屋土地使用权为划拨取得，根据有关规定，其转让需交纳土地出让金或土地收益金的，双方约定，该费用由 □甲方承担 □乙方承担。　　除本条已有约定外，办理以上手续应当缴纳的税费，由 □甲、乙双方按国家规定各自承担 □甲方承担 □乙方承担。　　第八条房屋毁损、灭失的风险自□房屋正式交付之日 □权利转移之日起转移给乙方。　　第九条该房屋正式交付时，物业管理、水、电、燃气、有线电视、通讯等相关杂费，按下列约定处理：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　第十条甲方保证已如实陈述本合同所售房屋权属状况和其他具体状况，保证该房屋在交易时没有产权纠纷或影响双方交易的任何法律障碍，有关按揭、抵押、租赁、税项等，甲方均在合同生效前办妥。生效后如有上述未清事项，由甲方承担全部责任。　　第十一条乙方未按本合同的约定支付房价款的，按下列约定承担违约责任：　　乙方逾期支付房价款的，每逾期一天，按应付未付房价款的万分之＿＿＿支付违约金。乙方逾期支付房价款超过＿＿＿日，甲方有权解除本合同，甲方在解除合同之日起＿＿＿日内将已收房价款退还乙方，所收定金不予退还；并有权要求乙方支付总房价款百分之＿＿＿的违约金。答案补充第十二条甲方未按本合同的约定履行义务的，按下列约定承担违约责任：　　1、甲方逾期交付房屋的，每逾期一天，按总房价款的万分之＿＿＿支付违约金。甲方逾期交付房屋超过＿＿＿日，乙方有权解除本合同。甲方应在乙方解除本合同之日起＿＿＿日内将已收房价款和双倍定金返还乙方，并按总房价款的百分之＿＿＿支付违约金。　 2、如因甲方的故意或过失造成乙方不能在本合同约定的时间内取得房地产权属证书，乙方有权提出退房，甲方须在乙方提出退房要求之日起＿＿＿日内将乙方已付款退还给乙方，并按总房价款的百分之＿＿＿支付违约金。答案补充第十三条本合同未尽事宜，甲、乙双方可另行订立补充条款或补充协议。补充条款或补充协议以及本合同的附件均为本合同不可分割的部分。　第十四条本合同自甲乙双方签字之日起生效。　　第十五条因本合同或与本合同有关的任何争议，双方应协商解决。协商不成的，□提交＿＿＿仲裁委员会仲裁解决□依法由人民法院诉讼解决　　第十六条本合同一式＿＿＿份。其中甲方执＿＿＿份，乙方执＿＿＿份，提交房屋权属登记机关一份。　　　　甲方(签章)：乙方(签章)：　　法定代表人：法定代表人：　　签约日期：签约日期：