广州岭南广场停工，我单位有项工程由于中标公司的原因工程做到一半就停工了工期已

来源：整理时间：2023-09-19 11:51:29 编辑：广州生活手机版

本文目录一览

1，我单位有项工程由于中标公司的原因工程做到一半就停工了工期已
2，岭南明珠一期怎么貌似没开工
3，广州建筑工地停工如何补偿

1，我单位有项工程由于中标公司的原因工程做到一半就停工了工期已

你单位可以向法院起诉要求施工单位继续履行合同或者解除合同并赔偿损失。以上意见，仅供参考。

装修啊，没有你想不到，信不信反正我是信了！http://bbs.zhbiao.com/forum.php?gid=1

我单位有项工程由于中标公司的原因工程做到一半就停工了工期已

2，岭南明珠一期怎么貌似没开工

创鸿岭南明珠一期是回迁房，业主交出地皮，然后加钱买的，希望一期今早交房，不要拖延。不过这岭南明珠和玉都广场的进度确实比较慢相比之下，汇龙，紫苑，榕东，榕江明珠，金城的建设热火朝天

2，3期不到几十个人在开工，1期基本上是看不到工人的。1期貌似封顶了但是没了后续。

岭南明珠一期怎么貌似没开工

3，广州建筑工地停工如何补偿

承包方要求建设方给予补偿。因甲方资金短缺导致工地停工，停工有半年，塔吊，门字架，钢管等等，包括施工员工资，管理员，木工，铁工，泥工

1、施工方与甲方约定的延期赔偿金；2、施工人员停工期的工资。

这个是工程造价里索赔的知识：1、首先，甲方是否有明确的文件，要你停工？是否写明从什么时候起停工。2、如果停工时间较长的话，你的施工技术人员是得不到工资赔偿的，他们应该退场。3、应建设单位要求留守的保安、管理人员可以计工资。4、可以自行的设备如汽车等，得不到停滞补偿，因为你可以移到别的工地。5、塔吊、脚手架可按租赁费用计补偿。收集好证据，办理好监理及甲方现场代表的签证，编制索赔计算书报建设单位。

广州建筑工地停工如何补偿